础试题库和答案要点
单选题（共30题）
1、 矿业工程施工索赔的证据，应该包括事情的全过程和事情的方方面面。可作为常用证据的材料一般不包括（ ）。 A.法律关系的证明材料 B.规范、标准及技术资料 C.事件发生的时间和地点 D.事件经过的相关证明 【答案】 C
2、民用爆炸物品应当储存在（ ）仓库内，并按照国家规定设置技术防范设施。 A.特种 B.专用 C.地面 D.地下 【答案】 B
3、控制摩擦桩入土深度的方法是（）。 A.以量尺读数为主，实际记录为参考 B.以实际记录为准，量尺读数为参考 C.以标高为主贯人度作为参考 D.以贯入度为主，以标高作为参考
【答案】 C
4、厂房结构的节间吊装法较分件法的优点是( )。 A.准备工作简单 B.构件吊装效率高 C.吊装设备行走路线短 D.管理方便 【答案】 C
5、用于井下矿车运输的轻便钢轨，其最重要的工作性能指标是()。 A.韧性 B.耐疲劳性 C.可焊性 D.耐磨性 【答案】 B
6、井巷贯通测量的几何要素不包括()。 A.中心线坐标方位角 B.腰线倾角 C.贯通偏差 D.贯通距离 【答案】 C
7、基坑需开挖至地下水位线以下时，降水工作应当延续到( )。
A.基坑开挖前
B.基坑挖至地下水位线前 C.基础施工完成 D.基础土方开挖完毕 【答案】 C
8、影响立井基岩爆破炮眼深度的因素，包括有（）。 A.炸药的消耗量 B.钻眼机具和作业方式 C.井筒断面大小 D.光面爆破方法 【答案】 B
9、井筒掘进施工采用抓岩机出渣时， 不符合安全要求的内容是（ ）A.作业前， 要详细检查抓岩机各部件和悬吊的钢丝绳 B.爆破后， 工作面必须经过通风， 处理浮石 C.不许抓取超过抓取能力的大块岩石 D.抓岩机卸岩时， 应有人站在吊桶附近指挥 【答案】 D
10、关于脚手架和脚手架作业中，做法不正确的是（ ）。 A.脚手架脚底应有石块垫平 B.脚手架问连接牢靠
C.脚手架铺设材料表面不易发滑
。 D.变更脚手架搭设尺寸应有验算 【答案】 A
11、减水剂防水混凝土的特点是（）。 A.抗冻性好 B.拌合物流动性好 C.早期强度高 D.密实性好 【答案】 B
12、凿岩爆破的炮眼封泥应用()的材质。 A.煤粉 B.水炮泥 C.其他可燃性材料 D.块状材料 【答案】 B
13、重铵油炸药的特点是（）。 A.爆炸威力高抗水性好 B.爆炸威力低抗不抗水 C.爆炸威力高不抗水 D.爆炸威力低抗水性好 【答案】 A
14、钾矿井下爆破时，装药前应测定爆破作业面及其20m以内的所有巷道和起爆站等重要部位空气中的（）浓度，确认无危险时，方准进行爆破准备工作。 A.氢气 B.瓦斯 C.氢气和瓦斯 D.氧气 【答案】 C
15、根据矿井(煤矿)防治水规定的要求，防治水应遵循原则的首先一条是（ ）。 A.有疑必探 B.先探后掘 C.预测预报 D.先治后采 【答案】 C
16、矿业地基与基础工程中，关于混凝土灌筑桩施工的特点，说法错误的是()。
A.节省钢材、造价低的优点 B.施工时无振动、无挤土 C.施工后能马上承受荷载 D.成孔时有大量土或泥浆排出 【答案】 C
17、施工测量控制网的精度一般和( )无关。
A.建筑物的大小 B.建筑物的性质 C.建筑材料的种类 D.建筑结构形式 【答案】 A
18、斜井明槽开挖时，做法不正确的是（ ）。 A.采用机械挖掘要求运输设备能力尽量大 B.槽内用泵排水也要挖设顺水沟
C.为防止冬季土体冻结可在其表面铺膜保温 D.含水软土中的机械挖掘可先采取更换土基的办法 【答案】 A
19、矿山井巷工作面预注浆时，宜作为水泥浆液材料的水泥是（ ）。 A.硅酸盐水泥 B.粉煤灰硅酸盐水泥 C.火山灰硅酸盐水泥 D.矿渣硅酸盐水泥 【答案】 D
20、施工测量控制网的建立，可使区域内的施工测量统一部署，还可以( )。 A.提高测量精度 B.形成建筑物轴线
C.构成施工质量的核查依据 D.控制测量误差的传递 【答案】 D
21、不应列入影响锚杆抗拉拔力大小因素的是（）。 A.围岩岩性 B.托盘的预紧力 C.锚固方法 D.施工质量 【答案】 B
22、砂石桩和水泥粉煤灰碎石桩对于( )的地基加固效果最明显。 A.素填土 B.杂填土 C.松散砂土 D.淤泥质土 【答案】 C
23、对锚杆支护能力有重要影响的锚杆施工质量指标是（ ） A.锚杆杆体强度 B.锚固力 C.抗拉拔力 D.砂浆强度 【答案】 C
24、强夯地基优点不包括（） A.功效高 B.造价经济 C.施工速度快 D.施工质量容易保证 【答案】 A
25、关于乳化炸药特点的说法，正确的是()。 A.起爆感度低 B.抗水性能差 C.环境污染大 D.生产成本低 【答案】 D
26、矿山企业必须对职工进行安全教育、培训，关于安全教育、培训的说法不正确的是（）。
A.新进井下作业职工，接受安全教育不得小于72h，考试合格后方可上岗作业 B.新进露天矿职工，接受教育、培训时间不得小于40h，经考试合格后方可上岗作业
C.所有作业人员，每年接受20h的安全教育、培训 D.调换工种也要进行培训、考试 【答案】 A
27、一般来说，原材料的质量检验要把住\"三关\"，其中不包括在内的是（ ）。
A.入库(场)检验关 B.随时抽查检验关 C.定期检查关 D.使用前检验关 【答案】 B
28、钢材疲劳破坏是指钢材在（）作用下，抵抗破坏的能力。 A.冲击荷载 B.交变荷载 C.重复荷载 D.恒定荷载 【答案】 B
29、关于工程进度的编制，做法正确的是（ ）。 A.工期就是各工序延续时间的和 B.工序延续时间是工序定额与人力的乘积 C.网络计划的第一步是编制工序表 D.网络优化的内容就是缩短工期 【答案】 C
30、立井井筒基岩炮眼钻进时，不符合要求的是（ ）。 A.应避开残眼和岩层裂隙
B.荒直径小于5m时，宜采用伞形钻架钻眼 C.掏槽眼应按要求增加深度
D.每圈炮眼应钻至同一水平位置 【答案】 B
多选题（共20题）
1、对于进行疏干井的管井施工，不可缺少的工序有( )。 A.小孔径取芯 B.钻进 C.测斜 D.下井管 E.洗井 【答案】 BC
2、巷道工作面采用矿车运输排矸时，其调车的方式包括有( )。 A.错车场调车 B.平移调车器调车 C.浮放道岔调车 D.起重式调车 E.转载设备调车 【答案】 ABC
3、井下巷道爆破，符合安全规定的是（）。 A.井下炸药库30m以内的区域不应进行爆破作业
B.爆破法贯通巷道时，两工作面相距15m时只准从一个工作面向前掘进 C.间距小于20m的平行巷道爆破时，相邻工作面的作业人员应撤离
D.在炸药库附近进行爆破时，炸药库应作为安全躲避所
E.独头巷道爆破后工作面首先要进行充分通风后作业人员才能进入 【答案】 ABC
4、根据“矿山安全法实施条例”、“煤矿建设安全规范”等规章要求，下列强令性条款，正确的是建设单位（ ）。 A.应对建设项目实行全面安全管理 B.应给施工单位提供安全施工条件 C.不得削减施工安全投入
D.不得强令施工单位改变正常施工工艺 E.不得强令施工单位抢进度 【答案】 ACD
5、关于地下卷材防水施工，说法正确的有( )。
A.防水卷材搭接长度要求长边不少于100mm，短边不少于150mm B.在立面与平面转角处，卷材的接缝应在立面上 C.采用外贴法时，每层卷材应该先铺底面后铺立面 D.采用内贴法时，每层卷材应该先铺平面后铺立面 E.平面防水做完后应浇筑30～50mm厚细石混凝土保护层 【答案】 AC
6、关于建设项目投资及矿业工程项目投资特点的说法，正确的是()。 A.建设项目投资构成要比建筑安装工程费的内容更宽更多? B.矿业工程建设项目投资的直接费不分井巷工程辅助费?
C.特殊凿井的费用属于技术措施费?
D.井筒地质检查钻探费应列入矿业工程建设其他费用? E.由施工单位使用和代管的锚喷支护巷道维修费属于直接工程费 【答案】 ACD
7、矿山工程中，当工程地质条件复杂时，正确的安全工作做法是（） A.安排所有技术人员参与管理地压工作，取消专职地压机构 B.一发现有地压活动预兆，就立即停止全部作业 C.通往陷落区和采空区的井巷应及时封闭
D.可以利用滚石区的土地面积，建筑临时设施货构筑物 【答案】 C
8、根据矿山安全标准化要求，企业建立的安全生产方针和目标应做到（）。 A.遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的方针 B.遵循“以人为本、风险控制、持续改进”的原则 C.目标应具体，有的内容虽不能测量，但应确保能实现 D.体现安全生产现状，并保持目标的长期稳定性 E.为实现安全方针和目标建立有效的支持保障机制 【答案】 AB
9、土工合成材料地基的主控项目是（ ）。 A.土工合成材料强度 B.土工合成材料延伸率 C.地基承载力
D.土工合成材料搭接长度 E.每层铺设厚度 【答案】 ABC
10、矿山井下综合防尘措施包括()。 A.湿式钻眼 B.采用水炮泥封孔 C.采用水胶炸药爆破 D.冲洗岩帮 E.减小风速 【答案】 ABD
11、型钢混凝土结构的特点有（）。 A.结构承载力大 B.抗震性能好 C.耗钢量相对较大 D.造价低
E.多用于大跨度结构 【答案】 ABC
12、下列关于巷道安全施工的规定，正确的是（ ）。 A.巷道掘进中途停止时，支护与工作面之间应留有一定距离 B.放炮后支架有崩倒时，必须先行修复后方可进人工作面作业 C.修复支架时，必须先检查帮、顶
D.修复巷道应由外向里进行 E.掘进工作面严禁空顶作业 【答案】 BCD
13、关于立井施工的一般性测量工作的说法，正确的是()。 A.在圆形井筒施工中，悬挂井筒中心垂线的作用是为了掘砌作依据 B.边线点可随井筒加深逐步向下移设，其间隔一般应不小于50m C.移设后各垂线点间距与移设前相比，其互差均不得超过10mm D.当车场巷道掘进到80m时，应按联系测量的规定进行定向测量。 E.扒钉的位置应根据井筒中心垂线的位置进行检查 【答案】 AC
14、需由地质矿产主管部门审批，并颁发采矿许可证才允许开采的矿产资源有（）。 A.国家规划矿区 B.煤矿
C.矿产储量规模在大型以上的矿产资源 D.领海海域的矿产资源 E.国家实行保护性开采的矿种 【答案】 ACD
15、为保证巷道掘进工作面的安全，可采用的临时支护形式有( )。 A.砌碹支护 B.现浇混凝土支护
C.锚喷支护 D.金属棚支护 E.前探支架支护 【答案】 CD
16、注浆是矿山和岩土工程常用的技术，它的作用包括（）。 A.治水防渗 B.对构筑物加固 C.地基加固 D.地层加固
E.是建造工程的必需的工序 【答案】 ACD
17、关于常用混凝土的技术要求，说法正确的是（）。 A.拌合物应具有一定的和易性 B.骨料与浆液应有一定的抵抗分离能力 C.混凝土应满足设计要求的强度 D.硬化后的混凝土应具有耐久性要求 E.经济合理性要求 【答案】 ACD
18、室内地面涂料防水的施工技术要求说法正确的是（） A.施工环境温度应符合防水材料的技术要求，并宜在5℃以上 B.防水层应从地面延伸到墙面，高出地面100mm
C.涂膜涂刷应均匀一致，不得漏刷
D.防水层完工后，经蓄水试验无渗漏，方可铺设面层 E.蓄水高度不超过100mm，蓄水时间为24-48h 【答案】 ABCD
19、属于矿井项目工程施工组织设计的技术经济指标的是（）。 A.施工准备工期长短 B.井筒及主要巷道月进度指标 C.建筑安装工人劳动生产率 D.大型机械台班用量及费用
E.临时工程预算占矿井建筑安装工程总投资的比重 【答案】 BC
20、关于钢结构高强度螺栓连接，说法正确的有（）。 A.高强度螺栓采用高强钢材制作，可施加较大的预应力 B.高强度螺栓分为摩擦型连接和承压型连接
C.高强度螺栓摩擦型连接具有连接紧密、受力良好、耐疲劳等优点 D.高强度螺栓摩擦型连接广泛用于工业与民用建筑钢结构中 E.承压型高强度螺栓常用于直接承受动力载荷结构的连接 【答案】 ABCD
大题（共10题）
一、
【背景资料】
某矿山施工单位承建一主井筒工程，该井筒设计深度为340m，其中基岩段高为278m，设计为素混凝土井壁。井筒检查孔资料表明：井筒基岩段在井深262～271m有一断层破碎带，岩层破碎严重，但是涌水量不大，预计6m3／h左右。根据施工组织设计，基岩段采用掘砌混合作业，普通钻爆法掘进，伞钻钻眼，每循环进尺3．6m；井壁采用商品混凝土浇筑，溜灰管下料；施工单位与混凝土供应商的供货合同中约定了水泥品种、混凝土强度等级等参数要求。考虑到破碎带涌水量不大，掘砌时采取吊桶排水。井筒施工进入破碎带的一次出矸过程中，施工段高下端1m处的岩帮发生了坍塌，伴有涌水，估计涌水量25m3／h。施工单位发现后，决定加快该段井壁混凝土的浇筑，同时对后续破碎带提出采取1m掘砌段高以及相应施工措施的变更方案，经监理同意后开始实施。新施工方案实施后，因混凝土砌筑进度慢，混凝土罐车卸料后1个多小时才开始通过溜灰管下料，于是出现了混凝土下料不畅，受凝结成块的混凝土拌合料直接卸入模板内时的撞击影响，模板发生了偏移。为避免这种状况继续发生，井口施工人员对后续的混凝土重新加水搅拌后倒入溜灰管下料。该段井壁施工完成后，监理人员对包含断层破碎带的30m井壁施工质量进行了中间验收。验收的情况如下：(1)施工单位只提供了由混凝土供应商提交的混凝土质量控制资料，包括：配合比通知单、抗压强度报告、混凝土质量合格证、混凝土运输单。(2)挂线测量井筒断面时，发现在与提升容器最小距离的井壁上，两个测点的净半径分别小于设计值10mm和152mm。经在场设计单位人员计算。该偏差不影响项目正常使用，可以验收。(3)抽查混凝土井壁两个对称检查点，分别有3处和4处明显的麻面和孔洞。 【问题】
1．针对井筒存在有断层破碎带的情况，施工单位应采取哪些合理的措施2．施工方案变更后施工单位应采取哪些相应措施3．施工单位在混凝土施工过程中的做法会造成哪些质量问题应怎样正确处理才能避免出现这些质量问题4．指出该段井壁验收存在的问题，说明解决这些问题的措施，并解释设计人员同意验收井壁断面尺寸的具体依据。
【答案】1．施工单位应采取的合理措施有：(1)先探后掘，应在井筒断层破碎带前10m进行钻探。(2)考虑制定注浆加固、排水等安全措施。2．施工方案变更后应做好的措施包括：(1)准备段高1m的混凝土施工模板；(2)布置吊泵或卧泵进行排水，采取包括堵、截、导等防水措施；(3)根据混凝土施工快慢的变化做好与供应商的协调混凝土供应质量事宜。3．施工单位的混凝土施工会造成的问题有：(1)混凝土成形质量差；(2)影响混凝土强度；(3)影响井壁规格尺寸。正确处理办法有：与混凝土供应商约定坍落度值并经现场出罐检测合格；禁止使用不合格混凝土，要求对混凝土进行二次搅拌、禁止随意加水。4．混凝土井壁质量验收中存在的问题有：(1)由混凝土供应商提供的混凝土材料质量控制资料内容不全；(2)缺少井壁混凝土强度检验验收报告单；
二、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3，直接费单价5．2元／m，综合费率为直接费20％。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台1m3
的反铲(租赁费550元／台班)开挖，6月11日开工，6月20日完工。施工中发生下列事件：事件1：因反铲大修，晚进场1日，造成人员窝工10工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工15工日，6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深1．5m的设计变更通知，增加挖方量1400m3；事件3：6月20日至22日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件4：6月23日修复暴雨损坏正式道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至6月30日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如何索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价25元／工日，管理费为30％)
【答案】事件1：不可索赔，属承包商责任。事件2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期5日(15～19日)，用工费
25×5×(1+30％)=487.5元；机械费550×5=2750元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为1400×5.2×(1+20％)=8736元。事件3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费。事件4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期1日，人工费25×30×(1+30％)=975元；机械费550×1=550元。
三、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件1：3月5日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出35万元，影响工期10天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件2：在施工下山时，5月9日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68万元，影响总工期26天。事故处理完成后继续施工，于12月26日竣工后，项目经理提出了索赔。事件3：7月21日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期9天，施工单位额外支出费用23万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题 1．分别分析几次事件中的索赔。 2．试述承包人的索赔程序。
【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。 2．承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合
同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。
四、某建设单位就矿区工业厂房工程编制了招标文件，招标文件中规定该工程投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB505002013。经过对5家投标单位评标后，确定甲施工单位中标，建设单位与该中标单位签订了施工总承包合同。合同部分条款约定：本工程采用综合单价计价模式，工程材料预付款为合同金额(扣除措施费和暂列金额)的10％。在工程投标及施工过程中，发生下列事件：事件1：在投标过程中，乙施工单位在投标总价基础上下浮5％进行报价，并给出了书面说明。经评标小组核算后，发现该施工单位报的下浮部分包含有不可作业竞争性费用，最后给予废标处理。事件2：甲施工单位投标报价情况为：土石方工程清单工程量420m3，采用放坡开挖，定额工程量650m3，定额单价人工费为8．40元／m3，材料费为12．0元／m3，机械费1．6元／m3。分部分项工程清单费用合计为8200万元，措施费项目清单合计为360万元，其他项目清单合计为120万元(其中：暂列金额为85万元，总包服务费为30万元，计日工费5万元)，规费为225．68万元。该工程企业管理费费率为
15％，利润率为5％，税金率为3．48％。事件3：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同后，项目部技术负责人主持并组织编制了详细施工组织设计，经该项目经理审批后报监理审核，组织实施。事件4：在基坑开挖施工过程中，发现地质勘查报告中未显示的大型报废设备基础。经施工单位及时与业主和监理协商，确定以爆破的方式进行拆除。项目部编制了拆除爆破方案。实施后发生费用12万元，考虑管理费及利润等综合费用为14．4万元，工期拖延7d，甲施工单位按照合同约定及时向建设单位递交了索赔报告。 【问题】
1．事件1中，评标小组的做法是否合理?不可作业为竞争性费用项目分别是什么?2．事件2中，甲施工单位所报的土方开挖分项工程综合单价是多少(单位：元／m3)?中标造价是多少万元?工程预付款金额是多少万元?(注：需列式计算，计算结果保留小数点后两位)3．事件3中，施工单位的做法有哪些不妥之处?请给出正确的做法。4．事件4中，拆除爆破方案设计应考虑哪些安全允许距离?施工单位的索赔内容有哪些?
【答案】1．评标小组的做法合理。不可作业竞争性费用包括安全文明施工费、规费、税金等。2．人工费=650×8．40=5460元材料费=650×12．0=7800元机械费=650×1．60=1040元管理费=(人工费+材料费+机械费)×15％=(5460+7800+1040)×15％=2145元利润=(人工费+材料费+机械费+管理费)×5％=(5460+7800+1040+2145)×5％=822．25元土方分项工程综合单价
=(人工费+材料费+机械费+管理费+利润)÷清单工程量土方
=(5460+7800+1040+2145+822．25)÷420=41．11元／m3。中标造价=(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)×(1+税
率)=(8200+360+120+225．68)×(1+3．48％)=9215．60万元。工程材料预付款按合同部分条款约定，为合同金额扣除措施费和暂列金额的10％。即工程材料预付款=(9215．60-360×1．0348-85×1．0348)×10％=875．51万元。3．该施工组织设计为总承包施工组织设计，不应由项目部技术负责人主持并组织编写，也不应由项目经理审批。正确做法是由项目经理主持并组织编写，报公司审核批准，由主管技术、质量、安全、经营、预算等部门审核，公司技术负责人批准。4．拆除爆破方案设计应考虑的安全允许距离包括：震动、冲击波、个别飞散物，还应考虑次生灾害影响。施工单位可索赔内容有费用和工期两项，可索赔费用14．4万元，工期7d。
五、背景某矿井倾斜巷道采用下山法施工，施工单位编制了施工作业规程，其中施工的安全技术措施及要求的主要条款为：1.工作面采用电动式凿岩机钻眼，钻眼必须湿式作业；
2.工作面放炮工作由专职放炮工担任，考虑到围岩涌水量较少，决定采用非防水炸药；3.工作面采用抽出式通风，风筒选用直径600mm的胶皮风筒；4.进行装岩前，必须进行喷雾洒水，定期清理岩壁；5.施工中应设置防跑车装置，主要考虑在工作面上方20?40m处设置可移动式挡车器;6.巷道内每隔一定距离，在侧壁上开设排水硐室，安装排水设备，排除工作面的积水。问题1.该巷道施工的安全技术措施的主要条款中是否有不正确的地方？请指出其存在问题。 2.针对本巷道施工的安全技术措施及要求中存在的主要问题进行修改。 【答案】1.巷道施工应编制施工作业规程，其中施工的安全技术措施及要求内容必须正确和完整，并符合矿山安全规程及相关规定，对于采用下山法施工，应特别注意预防跑车事故和及时排除工作面积水的问题。该巷道施工的安全技术措施及要求的主要条款中有不正确的地方，具体问题在第1、2、3、5、6款。第1款，井下巷道钻眼工作一般不采用电动式凿岩机，与湿式凿眼不协调。第2款，斜巷下山法施工，工作面有积水，因此不能采用非防水炸药进行爆破。第3款，采用抽出式通风时，风筒应选用刚性风筒，不能选用胶皮风筒。第5款，斜巷下山法施工，只在工作面上方设置挡车器是不够的，还应在斜巷上口及变坡点下方设置阻车装置，巷道长度较长时，巷道中部还应设置挡车设施。第6款，在巷道开设排水硐室应根据水泵的扬程来确定，不必间隔一定距离就设置。
2.针对本巷道施工的安全技术措施及要求中存在的主要问题，可作如下修改：第1款，工作面采用风动式凿岩机钻眼，钻眼必须湿式作业；第2款，工作面放炮工作由专职放炮工担任，工作面应采用防水炸药进行爆破；第3款，工作
面采用压入式通风，以迅速排除炮烟及粉尘，风筒选用直径600mm的胶皮风筒；第5款，施工中必须设置防跑车装置，斜巷上口、变坡点下方及工作面上方20~40m处，设置阻车器或挡车器；必要时应在下山中部设置阻止跑车的挡车器；第6款，根据排水设备的扬程，可在巷道侧壁上开设排水硐室，安装排水设备，用于排除工作面的积水。
六、背景施工单位在施工某工业工程项目时，为保证原生产线的生产，采用了不停产的施工方法。施工单位制定了如下的基础施工方案：基础施工采用土钉墙支护，按设计要求自上而下分段分层进行，上层土钉墙及喷射混凝土面层达到设计强度的50％后方可开挖下层土方及下层土钉施工。但在施工过程中发现，由于新基础的开挖，原有设备基础有下沉的危险。问题?1．施工单位制定的基础施工方案是否妥当?为什么??2．土钉墙施工时，土钉施工有哪些具体的质量要求?
【答案】1．施工单位制定的基础施工方案不妥。原因是土钉墙施工时，上层土钉墙及喷射混凝土面需达到设计强度的70％后方可开挖下层土方及进行下层土钉施工。2．土钉施工的具体质量要求有：(1)上层土钉墙及喷射混凝土面需达到设计强度的70％后方可开挖下层土方及下层土钉施工。(2)土钉成孔孔深允许偏差50mm；孔径允许偏差_+5mm；孔距允许偏差±100mm；成孔倾角允许偏差±5％。(3)土钉注浆材料宜选水泥浆或水泥砂浆；水泥浆的水灰比宜为0．5，水泥砂浆配合比宜为1：1～1：2(重量比)，水灰比宜为0．38～0．45；水泥浆、水泥砂浆应拌合均匀，随拌随用，一次拌合的水泥浆、水泥砂浆应在初凝前用完。(4)土钉注浆前应将孔内残留或松动的杂土清除干净；注浆开始或中途停止超过30min时，应用水或稀水泥浆润滑注浆泵及其管路；注浆时，注浆管应插至距孔底250～500mm处，空N部位宜设置止浆塞及排气管；土钉钢筋应设定位架。
七、某矿井主井井筒设计深度560m，井筒净直径6m，建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量20m/h。井筒施工到368m位置时，放炮后井筒涌水量达到23m/h。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁质量蜂窝麻面严重，井筒一侧半径偏差达到-20mm。建设单位提出返工处理，施工单位为此额外支出3万元，影响工期2天。问题1.建设单位要求返工的主要依据是什么?应该如何应对施工单位的索赔，为什么?2．案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些?3.在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些?4．施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施?
【答案】1.主要依据是半径偏差不合格。根据规范规定，当井筒采用混凝土支护，且井内有提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50。对施工单位的索赔不给予支持，因为涌水量超出20m／h不会造成井筒半径尺寸的不合格，不是影响工期和费用的原因。
2.通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误等。本案倒的主要原因应是施工没有专门措施的原因。包括模板变形，造成井筒不同方向半径尺寸有大有小；支模板时没有校核测量造成的偏差，或是支模板人不负责任造成模板偏向一侧；如果混凝土未对称浇筑，在一侧浇筑过高时会对模板形成挤压，使模板跑偏，造成井筒半径尺寸误差等。3.影响井壁蜂窝麻面的主要原因有：涌水直接进入混凝土冲走水泥浆；混凝土振捣操作不规范；混凝土粘模，没有及时清理，没有刷脱模剂等原因。4.施工中一般处理井壁淋水的措施有：截水和导水。截水就是在吊盘上方设置一圈截水槽，将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中；导水就是在浇筑混凝土井壁时，设置挡水层，在挡水层后面埋设导水软管，将岩帮涌水导出到模板外面，不至进入混凝土中，在混凝土强度达到一定要求后，再注浆将井壁后面充实堵水。
八、背景某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有150m高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期12个月，开工日期为3月8日，竣工日期为次年3月7日；工期惩罚额为5000元／d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到100m高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电20d；因雨天不能正常施工延误工期10d；由于交通不便造成误工10d，该工程于次年4月17日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题?1．本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故??2．伤亡事故处理时限是如何规定的??3．承包方是否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩罚数额?4．该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任?应如何处理?
【答案】1．本案例属物体打击类安全事故；事故属一般性安全生产事
故。?2．重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的应当自收到事故调查报告之日起15日内作出批复；特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。?3．工期共延误40d，其中20d停电应由负责供电的发包方负责；对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的20d工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为100000元。?4．工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日(次年4月17日)即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。
九、某施工单位承包一立井井筒与井底环行车场项目。在井筒施工中某一夜班，主提升绞车由司机张某一人值班，在下放吊桶时打盹，导致吊桶全速过放。当时李某正穿过吊桶下方去移动水泵，因躲闪不及被当场砸死。事故发生后，井下作业人员由于恐慌争先上井，杨某上半身被挤出吊桶外面，赵某没有保险带，为了安全就挤在吊桶。吊盘信号工在把吊桶稳好后就发出提升信号升井。在升井过程中，又突遇断电，赵某被甩出吊桶坠落身亡，而杨某被急剧摆动的吊桶挤成重伤。事故发生后，项目经理立即组织事故调查小组，并上报了施工单位有关领导，同时恢复生产。经调查，李某是从未从事过井下作业的民工，尚未签订劳动合同，仅经过3天简单培训就下井作业。该项目部也没有编制相关的事故应急救援预案。问题1．请指出事故发生过程中有哪些人违章，违章的内容是什么2．项目经理在本次事故中有哪些违章行为，相关规定是什么3．项目经理组织事故调查小组有何不妥，应该如何做叙述事故的处理程序。4．针对本次事故项目部应该编制什么类型的应急救援预案应包括哪些内容 【答案】
一十、 背景资料 某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为5m，基坑北侧距基坑边缘4m处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。该基坑宜采用何种降水方式？其最小降水深度应为多少？
【答案】宜采用井点降水方式(2分);最小降水深度应将水降至基坑底以下0.5m，即地表以下5.5m以下(2分)。
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容